|
|---|
Proceso Contencioso - Administrativo
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 21-11-2017
- Materia: Derecho Administrativo
- Especialidad: / Derecho Administrativo / Proceso Contencioso - Administrativo
- Número: 9376
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: AYUNTAMIENTO, Contratos administrativos: concesión de obra pública, Contratos administrativos: contrato de obra, Obras públicas, Plazo de interposición del recurso contencioso - administrativo, Plazos de prescripción, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Recursos administrativos
En la fecha señalada, el Ayuntamiento, dictaba resolución aprobando de los Pliegos de Cláusulas Administrativas de un contrato de obra.
El 31 de julio de 2014 el Ayuntamiento dictaba resolución por la que adjudicaba el contrato a la parte demandante.
El 27 de abril de 2015 se emite informe en los que se concluía que se había producido una demora en la ejecución de la obra por parte del contratista y que el Ayuntamiento podía ejercer la potestad de resolver el contrato.
El 30 de junio de 2015 el Ayuntamiento desestimaba recurso de reposición, por la cual el demandante interpone el recurso contencioso-administrativo que nos concierne.
Objetivo. Cuestión planteada.
Que tenga por interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Ayuntamiento y se desestime el recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo del Ayuntamiento, por el que se denegó la solicitud formulada por la recurrente para que se le prorrogara el plazo de ejecución del contrato administrativo para la construcción de un edificio municipal.
La estrategia. Solución propuesta.
El abogado pretende demostrar que la imposibilidad de ejecutar la obra en el plazo que le fue concedido no le era imputable al demandante, debido a las inconcreciones e insuficiencias del proyecto de ejecución de la obra.